Especializados en la construcción y mantenimiento de cubiertas verdes, paisajismo y mantenimiento de jardines.

Versión: 09-09-2023


1. Definiciones

En las presentes condiciones generales se entiende por:

  • Contratista: Gooische Landscaping Company, con sede en Nieuw-Loosdrechtsedijk 67 A, 1231 KN, Loosdrecht, registrada en la Cámara de Comercio con el número 88485765.
  • Cliente: la persona física o jurídica que celebra un contrato con el contratista.
  • Contrato: el acuerdo para proporcionar servicios y/o productos, incluyendo la construcción y mantenimiento de techos verdes, jardines y actividades relacionadas.


2. Aplicabilidad

  • Estos términos y condiciones generales se aplican a todas las cotizaciones, acuerdos y actividades del contratista.
  • Las desviaciones de estas condiciones sólo serán válidas si se acuerdan por escrito.
  • Se excluye expresamente la aplicabilidad de las condiciones de compra u otras condiciones del cliente.


3. Cotizaciones y celebración del contrato

  • Todas las cotizaciones del contratista son sin compromiso, a menos que se indique expresamente lo contrario.
  • El contrato se concluye cuando el cliente acepta el presupuesto (por escrito o verbalmente) o cuando el contratista comienza a ejecutar el trabajo con el consentimiento del cliente.
  • Los errores evidentes o equivocaciones en una cotización no vinculan al contratista.


4. Ejecución de la obra

  • El Contratista realizará el trabajo lo mejor que pueda y pueda, pero no puede garantizar resultados con respecto a productos naturales como plantas y vegetación.
  • El cliente es responsable de proporcionar toda la información, permisos y accesos necesarios de manera oportuna.
  • Si durante la ejecución surgen circunstancias imprevistas (como defectos ocultos, condiciones del suelo, problemas de construcción o tuberías), el contratista tiene derecho a suspender el trabajo y/o cobrar trabajos adicionales.


5. Plazos de entrega y ejecución

  • Las fechas de ejecución y los plazos especificados son solo indicativos. Superar estas fechas no da derecho al cliente a indemnización ni a la rescisión del contrato.
  • Las condiciones climáticas u otras circunstancias imprevistas podrían afectar el cronograma. El contratista tiene derecho a reprogramar el trabajo sin ninguna responsabilidad.


6. Precios y pago

  • Todos los precios son sin IVA a menos que se indique lo contrario.
  • El pago deberá efectuarse dentro de los 14 días siguientes a la fecha de la factura, salvo acuerdo escrito en contrario.
  • El contratista tiene derecho a solicitar un pago inicial antes de programar el trabajo.

Calendario de pagos modelo (salvo acuerdo en contrario):

  1. Depósito del 30% al confirmar el pedido.
  2. Pago a cuenta del 40% al inicio de la obra.
  3. Pago restante del 30% al momento de la entrega.
  • En caso de demora en el pago, el cliente incurre en mora de inmediato, sin necesidad de notificación de la misma. A partir de ese momento, se devengarán los intereses mercantiles legales, así como las costas extrajudiciales de cobro, de conformidad con la Ley de Costas de Cobro de Deudas (al menos el 15 % del capital principal, con un mínimo de 150 €).
  • El Contratista tendrá derecho a suspender la ejecución del Contrato mientras el Cliente no haya cumplido íntegramente con sus obligaciones de pago.


7. Garantía

  • Se aplica una garantía de un año a los techos verdes y plantas de jardín instalados, siempre que el mantenimiento se haya llevado a cabo de forma completa y demostrable de acuerdo con las directrices del contratista.
  • La garantía quedará anulada si:
  • la obra ha sido modificada o mantenida por terceros sin el permiso escrito del contratista;
  • el cliente no ha seguido el consejo del contratista;
  • los daños son causados por las condiciones climáticas, animales, plagas, enfermedades u otras causas externas;
  • El daño fue causado por defectos en el techo o la estructura del jardín existente.
  • No se ofrece garantía de recrecimiento ni de vida útil de productos naturales (como plantas, césped, árboles).


8. Responsabilidad

  • El Contratista será el único responsable de los daños directos que sean consecuencia directa de una deficiencia demostrable y atribuible.
  • La responsabilidad del contratista se limita en todos los casos al importe de la factura del encargo correspondiente (sin IVA), con un máximo del importe pagado por la compañía aseguradora de responsabilidad en el caso correspondiente.
  • El Contratista nunca será responsable por:
  • daño indirecto, daño consecuencial o pérdida de beneficios;
  • daños causados por estructuras existentes defectuosas, cables, tuberías, condiciones del suelo o drenaje;
  • la falta de crecimiento o floración deseada de las plantas.


9. Reserva de dominio

  • Todos los materiales, plantas y plantaciones suministrados por el contratista siguen siendo propiedad del contratista hasta que el cliente haya cumplido íntegramente con todas sus obligaciones (incluidos los pagos).
  • El contratista tendrá derecho a recuperar los materiales si no se efectúa el pago.


10. Fuerza mayor

  • Se entiende por fuerza mayor todas aquellas causas externas que impidan razonablemente la ejecución del contrato y que no puedan atribuirse al contratista, incluidas las condiciones climáticas, las medidas gubernamentales, las enfermedades, la escasez de material, los problemas de transporte o las perturbaciones en los proveedores.
  • En caso de fuerza mayor, el contratista podrá suspender o resolver el contrato sin ser responsable de daños y perjuicios.


11. Quejas

  • Las reclamaciones sobre la ejecución de la obra deberán comunicarse al contratista por escrito y con justificación dentro de los 5 días siguientes a la entrega.
  • Si se excede este plazo caducará cualquier derecho a reparación o indemnización.
  • La presentación de una reclamación no suspende la obligación de pago del cliente.


12. Derecho aplicable y controversias

  • Todos los acuerdos con el contratista se rigen exclusivamente por la legislación holandesa.
  • Las controversias se resolverán inicialmente de mutuo acuerdo. De no lograrse, se someterán exclusivamente al tribunal competente del distrito donde esté establecido el contratista.


📍 Empresa de paisajismo GooischeNieuw-Loosdrechtsedijk 67 A1231 KN, Loosdrecht Cámara de Comercio: 88485765 Número de IVA: [Número de IVA]🌐 Sitio web: www.hoveniersbedrijfgooische.nl✉️ Correo electrónico: info@hoveniersbedrijftgooische.nl📞 Teléfono: 31 6 46926949